Nutzungs- und Vermittlungsbedingungen
Allgemeine Bedingungen für die Nutzung dieser Vermittlungsplattform und die Anfrage zum Ersatz Ihrer Nachtspeicherheizung.
1. Zweck und Funktionsweise der Plattform
Die Plattform nachtspeicherheizung-ersetzen-stuttgart.de (betrieben von Fernando Herrero Ruiz, handelnd unter Smithbros Productions) dient der Entgegennahme und administrativen Prüfung von Anfragen zum Ersatz von Nachtspeicherheizungen in Stuttgart. Sie vermittelt — wenn möglich — den Kontakt zwischen anfragenden Personen und einem unabhängigen Fachbetrieb.
Die Nutzung der Plattform und das Absenden einer Anfrage sind für Sie kostenlos. Es entsteht keine Verpflichtung zur Annahme eines Angebots eines vermittelten Fachbetriebs.
2. Kein Anspruch auf Vermittlung
Die Vermittlung an einen Fachbetrieb ist nicht garantiert. Sie hängt insbesondere ab von:
- der Vollständigkeit und Nachvollziehbarkeit Ihrer Angaben
- der Lage Ihrer Liegenschaft in Stuttgart
- der Verfügbarkeit eines passenden unabhängigen Fachbetriebs in Ihrer Region
Smithbros Productions behält sich vor, Anfragen ohne Angabe von Gründen nicht weiterzuleiten. Aus der Nutzung der Plattform entsteht kein Anspruch auf Vermittlung.
3. Kein Werkvertrag mit Smithbros Productions
Zwischen Ihnen und Smithbros Productions kommt kein Werkvertrag, kein Dienstleistungsvertrag und kein Beratungsvertrag über die Planung, Beratung, Ausführung oder Förderung des Heizungsersatzes zustande. Smithbros Productions führt keine Heizungs-, Elektro-, Sanitär- oder Installationsarbeiten aus und erbringt keine Energieberatung.
Die Rolle von Smithbros Productions beschränkt sich auf den Betrieb dieser Plattform und die administrative Prüfung und mögliche Weiterleitung Ihrer Anfrage.
4. Verantwortung und Haftung des Fachbetriebs
Sämtliche technischen, rechtlichen und handwerklichen Leistungen im Zusammenhang mit dem Ersatz Ihrer Nachtspeicherheizung werden ausschließlich durch den von Ihnen beauftragten unabhängigen Fachbetrieb erbracht. Smithbros Productions übernimmt keine Verantwortung und keine Haftung für:
- die fachliche Qualität der Arbeit des vermittelten Fachbetriebs
- die Einhaltung von Fristen und Terminen
- Mängel, Schäden oder Verzögerungen bei der Ausführung
- die Richtigkeit von Beratung, Offerten oder Kostenangaben des Fachbetriebs
- die Erfüllung gesetzlicher oder behördlicher Vorschriften durch den Fachbetrieb
5. Richtigkeit der übermittelten Daten
Sie sind dafür verantwortlich, dass Ihre Angaben im Kontaktformular wahrheitsgemäß und vollständig sind. Falsche oder unvollständige Angaben können dazu führen, dass Ihre Anfrage nicht bearbeitet oder nicht weitergeleitet werden kann.
6. Keine Preisgarantie, keine Termingarantie, keine Fördergarantie
Smithbros Productions gibt keine Garantie für:
- die Höhe der Kosten des Heizungsersatzes
- die Einhaltung bestimmter Ausführungstermine oder Fertigstellungsfristen
- die Bewilligung, Höhe oder Auszahlung von Förderbeiträgen
- die Verfügbarkeit eines bestimmten Heizsystems oder einer bestimmten Ersatzlösung
Kosten, Preise, Termine und Förderungen werden ausschließlich vom beauftragten Fachbetrieb ermittelt und kommuniziert.
7. Keine Garantie zur Betriebsverbot und Ausnahmen
Smithbros Productions kann keine verbindliche Auskunft darüber geben, ob für Ihre konkrete Nachtspeicherheizung ein Betriebsverbot nach §72 GEG besteht, ob Ausnahmen oder Sonderregelungen gelten oder ob Ihr Heizsystem unter die geltenden gesetzlichen Vorschriften fällt. Diese Beurteilung obliegt ausschließlich Fachbetrieben, zugelassenen Energieberatern und den zuständigen Stellen.
8. Technische Verfügbarkeit und Unterbrechungen
Smithbros Productions ist bemüht, die Plattform möglichst unterbrechungsfrei zum Abruf bereitzuhalten. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass die Plattform zeitweise aufgrund technischer Störungen, Wartungsarbeiten oder höherer Gewalt nicht oder nur eingeschränkt verfügbar ist. Aus solchen Unterbrechungen entstehen keine Ansprüche.
9. Datenschutz
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt gemäß unserer Datenschutzerklärung. Mit dem Absenden des Kontaktformulars und dem Setzen der entsprechenden Checkboxen willigen Sie in die dort beschriebene Verarbeitung Ihrer Daten ein.
10. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Auf diese Nutzungs- und Vermittlungsbedingungen findet deutsches Recht Anwendung, soweit rechtlich zulässig. Ausschließlicher Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, der Sitz des Betreibers in Radolfzell, Deutschland. Für Verbraucher bleibt der gesetzliche Gerichtsstand an ihrem Wohnsitz vorbehalten.
11. Änderungen der Bedingungen
Smithbros Productions behält sich vor, diese Nutzungs- und Vermittlungsbedingungen jederzeit zu ändern. Die zum Zeitpunkt Ihrer Anfrage gültige Fassung ist jeweils auf dieser Seite abrufbar.
Stand: September 2026